蘇州軌道交通2號線高架站點（富元路站、徐圖港站、陽澄湖中路站）附屬用房升級改造項目（EPC）工程總承包招標公告

1. 招標條件

本招標項目蘇州軌道交通2號線高架站點（富元路站、徐圖港站、陽澄湖中路站）附屬用房升級改造項目（EPC）已由 蘇州市數據局以蘇數據備【2024】11號批準建設，項目業主為蘇州軌道交通資產經營有限公司 ，建設資金來自 自籌，項目出資比例為100%。項目已具備招標條件，現進行公開招標，特邀請有興趣的潛在投標人參加投標。

2. 項目概況與招標范圍

2.1項目概況：

2.1.1建設地點：蘇州軌道交通2號線高架站點（富元路站、徐圖港站、陽澄湖中路站）附屬用房。

2.1.2建設規模：富元路站室內更新面積約3853㎡；徐圖港站室內更新面積約3880㎡；陽澄湖中路站室內更新面積約3880㎡；同時對三站附屬用房外進行適應性改造和立面提升改造；三站附屬用房建筑總高均約為23m。注：以上面積僅為預估，最終以實際面積為準。

2.1.3合同估算價：1828.8萬元

2.1.4工期要求：總工期要求：132日歷天。

設計開工日期：  2025  年 6 月  11  日（具體開工時間以發包人開工令為準），

施工開工日期：  2025  年 7 月  10  日（具體開工時間以發包人開工令為準），

工程竣工日期：  2025  年  10 月 20 日。

除上述總工期外，發包人還要求以下節點工期：

（以上開工時間及改造實施范圍均為暫定，甲方可根據項目運營開發等情況進行調整，乙方承諾服從甲方要求對上述開工時間及施工階段的調整。以上各階段的取消或者調整不影響其他服務的合同價格。）

2.1.5 其他:/

2.2招標范圍：包括本工程設計、工程施工、設備購置并安裝調試直至竣工驗收合格及保修期內的保修、移交、備案等相關資料的辦理等，具體范圍詳見發包人要求。

3. 投標人資格要求

3.1申請人應具備【工程設計綜合甲級】或【（建筑行業）行業資質丙級及以上】或【建筑行業（建筑工程）專業資質丙級及以上】或【（建筑裝飾工程設計專項資質甲級）以及（消防設施工程設計專項乙級及以上）】設計資質，同時具備【建筑裝修裝飾工程專業承包資質二級及以上】以及【消防設施工程專業承包資質二級及以上】施工資質，并在人員、設備、資金等方面具備相應的工程總承包能力。

3.2投標人擬派總承包項目經理應當具有[一級注冊建造師同時具備有效的安全生產考核合格證書(B證)]）或[國家二級及以上注冊建筑師] 或[國家注冊監理工程師]或 [工程建設類高級專業技術職稱]，且必須滿足下列條件：

（1）總承包項目經理不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。

（2）總承包項目經理不得同時在兩個或者兩個以上工程項目上任職。

（3）總承包項目經理無行賄犯罪行為記錄；或有行賄犯罪行為記錄，但自記錄之日起已超過5年的。

3.3 投標人及擬派總承包項目經理應具備其他要求：

3.1.1工程總承包項目經理以工程總承包項目經理身份承擔過以下類似工程（1），或以項目負責人身份承擔過以下項目類似工程（2）或（3）：

3.1.2投標人承擔過以下類似工程（1）、（2）、（3）業績之一，如為聯合體投標，類似工程（1）、（2）以牽頭方業績為準：

類似工程認定標準：

（1）工程總承包業績：2022年4月1日至今（以竣工驗收報告時間為準）承擔過單項合同金額1400萬元及以上的裝修工程總承包（epc）業績；

（2）工程施工業績：2022年4月1日至今（以竣工驗收報告時間為準）承擔過單項合同金額1400萬元及以上的裝修工程；

（3）工程設計業績：2022年4月1日至今（以合同簽訂時間為準）承擔過設計合同總投資金額1400萬元及以上的裝修工程設計；

注：（1）、（2）項業績需提供以下證明材料：中標通知書(如有）、工程總承包合同或施工合同、竣工驗收報告的原件掃描件，如上述材料無法體現相關信息的，可提供業主證明加以佐證。

（3）項業績需提供以下證明材料：中標通知書(如有）、設計合同的原件掃描件，如上述材料無法體現相關信息的，可提供業主證明加以佐證。

□3.3.2自      年   月   日以來，投標人和擬派總承包項目經理沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的；

□3.3.3自      年   月   日以來，投標人沒有無正當理由放棄中標資格（不含總承包項目經理多投多中后放棄）、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的；

□3.3.4自      年   月   日以來，投標人沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣（市、區）建設行政主管部門通報批評的；

□3.3.5自      年   月   日以來，投標人或者擬派總承包項目經理在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：

3.4投標人不得有招標文件第二章投標人須知第1.4.3項規定的情形。

3.5 本次招標 □不接受聯合體投標；

         R接受聯合體投標。

采用聯合體投標的，應滿足招標文件第二章投標人須知第1.4.2項的規定。

聯合體投標的應滿足下列要求：：①若為聯合體投標，須附聯合體協議，并明確約定各方擬承擔的工作和責任，且在規定端口上傳聯合體協議書原件掃描件；②聯合體組成方不得超過4家單位，應由設計單位和施工單位組成，聯合體牽頭方須為具備建筑裝修裝飾工程專業承包資質二級及以上的施工單位；③擬派的工程總承包項目經理須為牽頭方單位在職人員；④聯合體的各成員不得再以自己名義單獨參加本次投標，也不得參加另外的聯合體參加本次投標，如有違反將取消該聯合體及聯合體各成員的投標資格。

3.6其他要求：

（1）申請人或聯合體投標的施工總承包企業須具備安全生產條件，并取得安全生產許可證(相關規定不作要求的除外)；

（2）本項目除工程總承包項目經理外還須設置設計負責人和施工負責人，擬派的工程總承包項目經理可以兼任施工負責人。設計負責人須具有國家二級及以上注冊建筑師或高級工程師及以上職稱；施工負責人須具有一級注冊建造師和有效的安全生產考核合格證書(B證)，且無在建工程。

（3）投標申請人具有獨立訂立合同的能力；

（4）本項目執行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執行人聯合懲戒機制的實施意見》（蘇信用辦[2018]23號）。投標人失信被執行人情況以“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）網站查詢結果（嚴重失信主體名單）為準；

（5）根據省、市清欠辦被限制市場準入和通報批評的企業及人員名單的通知，在全省限制市場準入的單位和人員未經解禁不得參加本項目投標，建筑施工企業不得與限制準入的勞務企業開展勞務合作。

（6）本項目執行市住房城鄉建設局關于公布最新季度的蘇州市建筑業企業投標行為考核結果的通知。

（7）本工程執行“蘇建招辦〔2022〕2號文”，投標人在投標文件遞交截止時間當日，建筑業企業資質（本次招標中需要的企業資質）動態監管結果均不處于不合格狀態。

（9）本項目執行《市住房城鄉建設局關于貫徹《江蘇省招標投標條例》的通知》（蘇住建建〔2023〕8號）的規定。

（10）投標人近3年內有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發布之日推算，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規定金額的即行受限）的，一經發現，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。

（11）施工負責人是非變更后無在建工程，或施工負責人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了施工負責人解鎖手續，或施工負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在施工負責人執業范圍之內。

4. 招標文件的獲取

4.1招標文件獲取時間為： 2025年4月25日00時00分至2025年5月6日23時59分；

4.2招標文件獲取方式：投標人使用CA數字證書登錄“電子招標投標交易平臺”獲取；

本招標公告及招標文件中“電子招標投標交易平臺”選用：蘇州市公共資源交易平臺。

企業注冊問題、注冊后完善信息問題、登錄問題、CA相關問題等參見《常見問題及解答匯總》http://szzyjy.fwzx.suzhou.gov.cn/Front/infodetail/?infoid=6f95c51f-7d81-4673-a454-e8eb9a4b64eb&categoryNum=006003）

5. 投標截止時間

5.1 投標截止時間為 ：2025年5月26日9時30分。

5.2逾期送達的投標文件，招標人不予受理。

6.資格審查

本次招標采用資格后審方式進行資格審查，資格評審標準詳見招標文件第三章。

7. 評標方法

本次招標的評標標準和方法詳見招標文件第三章。

本項目采用評定分離，由評標委員會推薦N名不排序的中標候選人進入定標程序（有效投標不超過3家時，不再采用評定“評定分離”確定中標人，由評標委員會根據綜合得分排名推薦中標候選人；有效投標為4～6家時，推薦3名不排序的中標候選人；有效投標大于6家時，推薦5名不排序的中標候選人），最終由招標人采用票決法確定擬定中標人。

8. 發布公告的媒介

本次招標公告在蘇州市公共資源交易網“http://218.4.45.172:8086/”、蘇州軌道交通網“http://www.sz-mtr.com”（發布公告的媒介名稱）上發布。

9.聯系方式

招 標 人：蘇州軌道交通資產經營有限公司

地址：蘇州市干將西路668號

郵編：215026

聯系人：黃工

電話：0512-69899250

傳真：/

電子郵箱：helifan@mtr-sz.com

招標代理機構：蘇州軌道交通科技產業有限公司

地    址：蘇州市干將西路668號

郵    編：215026                                   

聯 系 人：成方佩 

電    話：0512-69899999-9975

傳    真： / 

電子郵箱：zhaobiaobu@sz-mtr.com